|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «СК «Навиго»
Договор настроительство жилого дома №233
город Ижевск « 12 »июня 2017 г.
Гражданка Российской Федерации Наумова Ирина Валерьевна, 23. 06. 1975 года рождения, паспорт РФ 9417 631248, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Индустриальном районе г. Ижевска 17. 05. 2017 г., код подразделения 180-002, зарегистрирована по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 40, кв. 7, действующая за себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей: дочь Наумова Софья Андреевна, 02. 10. 2002 года рождения, паспорт РФ 9416 595458, выдан Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Индустриальном районе г. Ижевска 26. 10. 2016 г. код подразделения 180-002, зарегистрирована по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 40, кв. 7, сын Наумов Артём Викторович, 13. 01. 2013 года рождения, свидетельство о рождении серия II-НИ № 514524, выдано Устиновским отделом ЗАГС Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики, зарегистрирован по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 40, кв. 7, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Навиго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Эминова Руслана Ханларовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по строительствужилого дома, смета на которыйпредставлено в приложении №1 к настоящему договору, являющимсянеотъемлемой частью договора. 1. 2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п. 1. 1 настоящего договора. 1. 3. Работы(этапы работ) считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в момент подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ (этапов работ) по настоящему договору.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2. 1. Выполненная в соответствии с п. 1. 1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работы по настоящему договору устанавливаетсяв сумме 1600000-00 2. 2. Расчет за выполненную на основании настоящего договора работув размере 1600000-00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 коп. производится путем полного взаимного зачета встречных требований Сторон по согласованной Сторонами схеме: Долг Заказчика Подрядчику на основании настоящего договора составляет 1600000-00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. После подписания Акта приемки-сдачи работ по договору подряда, Стороны настоящего договора подписывают Акт взаимозачета. Момент подписания Акта взаимозачета является моментом исполнения Заказчиком своего обязательства по оплате всей стоимости выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору.
3. Права и обязанности сторон
3. 1. Подрядчик обязан качественно и в полном объеме произвести порученную Заказчиком работу в соответствии с технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил, а также сдать Заказчику полностью законченную работу. 3. 2. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору в течение 90 (Девяносто) рабочихднейсо дня начала строительных работ. Начало строительных работ не позднее 01 июля 2017 года. 3. 3. Заказчик обязуется принять от Подрядчика работу по строительству жилого дома путем подписания Акта приема выполненных работ и произвести оплату Подрядчику в сроки, установленные настоящим договором.
4. Ответственность сторон
4. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4. 2. За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ) по договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0, 01 % от стоимости работы (этапов работ), установленной в п. 2. 1. настоящего договора, по которому произошло нарушение сроков, за каждый календарный день просрочки. 4. 3. За нарушение сроков оплаты услуг по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0, 01 % от неоплаченной в срок суммы, установленной в п. 2. 1. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки.
5. Прочие условия
5. 1. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при не достижении Сторонами согласия -в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 5. 2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя в договоре обязательств. 5. 3. Все изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только путем заключения Сторонами письменного дополнительного соглашения. 5. 4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 5. 5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Реквизиты сторон
Приложение № 3 к договору подряда № 233 от 12. 06 2017 года График строительных работ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|